типовой договор на пошив штор

Содержание

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Уникальные шторы на окнах квартир, коттеджей, дачных домов выгодно отличат любое помещение от безликих и одинаковых. Можно самому купить ткань и сшить занавески. Но лучше выбрать фирму, ИП или частное лицо, специализирующиеся на данной услуге. В таком случае потребуется заключение договора на оказание услуг по пошиву штор.

Содержание договора на оказание услуг по пошиву штор

При оформлении договора на оказание услуг по пошиву штор будут отражены все этапы работ. Это может быть договор на бытовой подряд. Ст. 730 ГК.

СПРАВКА: Замеры можно выполнить самостоятельно или заказать бесплатный выезд дизайнера.

Дизайн штор может быть:

При составлении договора будут учитываться все оговоренные моменты.

Типовой бланк образца договора на оказание услуг по пошиву штор содержит:

ВНИМАНИЕ: Заказчиком и Исполнителем могут быть физические лица,юридические лица, ИП.

Особенности договора на оказание услуг по пошиву штор

Договор на оказание услуг по пошиву штор является типовым договором на возмездные услуги. Ст. 779 ГК. Но есть и особенности.

К Договору прикладываются дополнительные документы:

Договор на услуги по пошиву штор: порядок подписания

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Источник

Договор пошива

Настоящий договор подряда заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, состоит из: договора на 4 (четырех) пронумерованных страницах, Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах: по 1 (одному) для каждой из Сторон Договора, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Симонова Руслана Алексеевича действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, действующая на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика пошив изделий, далее «Работа», указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работу, описанную в пункте 5 Приложений к настоящему Договору, являющегося Техническим Заданием.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения Работы указан в пункте 4 Приложений к настоящему Договору. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего Договора цену, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право по своему усмотрению заключать сделки с третьими лицами. При этом Исполнитель несет полную, в том числе и имущественную, ответственность за качество и своевременность услуг таких третьих лиц перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат Работы, или иных недостатков в Работе – немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Произвести окончательную оплату Работ по стоимости, указанной в разделе 3 настоящего Договора, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

2.4. При условии использования эскизов Подрядчика, не передавать интеллектуальную собственность и графические материалы Подрядчика третьим лицам.

3.1. Цена, срок и порядок оплаты Работы указаны в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Оплата Работы, согласно Приложениям к настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ, накладной на передачу Исполнителем Заказчику готовых изделий.

4.3. Претензии по скрытым недостаткам готовых швейных изделий принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, накладной.

4.5. Требования, связанные с явными недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком только при приемке готовой продукции.

5.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчета 0,1 процент от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, в том числе графических (эскизы, макеты логотипов и пр.), а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненные убытки.

5.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работы, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%

5.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать изделия по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

5.7. Срок устранения недостатков Работ – не менее 10 рабочих дней с даты предъявления официальной претензии Заказчика в письменной форме на официальном бланке организации. Срок устранения недостатков может быть увеличен по взаимному согласию Сторон.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут его Сторонами (по взаимному письменному согласию) или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между его Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

10.4. Договор не может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке только по причине нарушения срока сдачи-приемки Работ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.

12.2. Реквизиты Сторон:

Заказчик (полное наименование)

Подрядчик (полное наименование)

Источник

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6

ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по пошиву штор

г. __________ «___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Источник

Образец договора на оказание услуг по декорированию, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по художественному оформлению зала, расположенного по адресу: и предназначенного для проведения мероприятия, которое состоится « » 2021 г.

1.2. Исполнитель обязуется своими силами доставить элементы оформления, декорировать помещение, а также демонтировать и вывезти элементы декорирования помещения, предоставленные в прокат, по окончанию мероприятия.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет рублей. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в рублях РФ. Вышеуказанная сумма настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость материалов для аэродизайна, стоимость проката других материалов и предоставленного имущества, работу декоратора, дизайнера, художника, организатора, водителя и грузчика. Способ оплаты – наличный расчёт.

3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком не позднее чем за часов до начала мероприятия. При этом % от общей суммы оплачивается в качестве аванса не позднее дней до начала мероприятия. Исполнитель приступает к работам по оформлению помещения только после внесения % оплаты по договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е. отсутствия надлежащего оформления помещения к сроку, указанному в настоящем договоре, по вине Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает 100% от уплаченной Заказчиком суммы на его счет в течение банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается.

4.2. В случае отмены мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма, внесённая в соответствии с п.3.1 настоящего договора, подлежит возврату полностью или частично на усмотрение Исполнителя.

4.3. За нарушение сроков вывоза элементов оформления предоставленных в прокат, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере одной базовой величины за каждый день задержки.

4.4. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать с виновной стороны только уплаты неустойки, в соответствии с условиями договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

5.2. Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и дизайнерская документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.

5.3. Оборудование и имущество, закупленные Исполнителем во исполнение настоящего Договора, кроме материалов и элементов, необходимых для аэродизайна помещения являются собственностью Исполнителя.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, содержат конфиденциальную информацию и разглашению не подлежат.

Источник

Выполнение работ по пошиву, поставке и установке комплектов штор для нужд Банка ГПБ (АО)»

Основные сведения

Описание секции

Закупки корпоративных заказчиков

Уникальный номер закупки

Номер закупки

Выполнение работ по пошиву, поставке и установке комплектов штор для нужд Банка ГПБ (АО)»

Ускоренная регистрация за 1 час!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

+7 495 287-61-00 доб. 58359

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Чередниченко Андрей Николаевич

Место рассмотрения предложений

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов

Выполнение работ по пошиву, поставке и установке комплектов тканевых штор для нужд Банка ГПБ (АО)

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Подведение итогов не позднее

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Выполнение работ по пошиву, поставке и установке комплектов тканевых штор для нужд Банка ГПБ (АО)

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

Разрешение приема иных условий для места поставки

Разрешение приема иных условий оплаты

Разрешение приема иных условий для количества

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно закупочной документации

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Источник

Операционные системы и программное обеспечение